您现在的位置是:首页 >

失业损失的理解 怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么?

火烧 2023-01-23 18:00:08 1046
怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么? 怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么?承包人是为发包人提供有偿服务的,一般情况下是按照发包人提供的条件(

怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么?  

怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么?

承包人是为发包人提供有偿服务的,一般情况下是按照发包人提供的条件(设计、材料、范围、工期等)和施工规范进行施工的。谁也不是神仙,发包方也可能犯一些错误,由此导致一些质量问题出现,并且承包方对此错误不具备识别能力和承担连带责任,但最终都会对这些缺陷进行修补甚至返工,承包方需要为此付出人工、材料等方面的支出,是可以进行索赔的内容。至于能不能索赔工期,要看这种修复工程量对整个工期的直接影响大小,小一些的,承包商可以消化,并见得每一项修改都要延长工期(工期有一定的严肃性);但位于关键路径上的作业,且返工范围较大,无法通过优化作业进行弥补的,是可以通过与发包人的谈判,获得必要的工期延长。

失业损失的理解 怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么?

发包人原因导致试执行失败,我理解应该顺延工期,为什么是不能顺延工期?

承包人是为发包人提供有偿服务的,一般情况下是按照发包人提供的条件(设计、材料、范围、工期等)和施工规范进行施工的。谁也不是神仙,发包方也可能犯一些错误,由此导致一些质量问题出现,并且承包方对此错误不具备识别能力和承担连带责任,但最终都会对这些缺陷进行修补甚至返工,承包方需要为此付出人工、材料等方面的支出,是可以进行索赔的内容。至于能不能索赔工期,要看这种修复工程量对整个工期的直接影响大小,小一些的,承包商可以消化,并见得每一项修改都要延长工期(工期有一定的严肃性);但位于关键路径上的作业,且返工范围较大,无法通过优化作业进行弥补的,是可以通过与发包人的谈判,获得必要的工期延长。所以在标准施工合同中没有将此项内容列入可以索赔工期的范围。

工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试执行,索赔费用,怎么理解

但是根据不可抗力只可索赔工期,不能索赔费用的原则来看,能索赔的保函手续费应只有7天才是,<7 ) 保函手续费。因发包人原因导致工程延期时,承包人必须办理相关履约保函的延期手续,对于由此而增加的手续费,承包人可以提出索赔。
发包人主要原因:延迟提供(图纸、施工场地);提供材料和装置不合格或延迟或变更交货地点;提供的错误资料导致测量错误;发包人原因造成的(工期延误、暂停施工造成工期延误、无法按时复工、导致承包人返工)、提供的材料和装置导致钢材不合格的、对已经覆蓋的隐蔽工程(材料装置)重新检查(检验)结果合格的;发包人提前占用工程;发包人违约导致暂停施工;
·承包人索赔成立的条件:1索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误;2造成费用增加或工期延误的索赔事件不是承包人原因发生的;3承包人已经按照施工合同规定的期限和程式提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。
·索赔的费用可归结为:人工费、材料费、机械费、施工管理费、利润、分包费、利息、保险费等。其中管理费包括现1合同百分比法;○2行业平均水平法;○3原始估价法;○4历史数场管理和企业管理费;现场管理费的费率确定方法有:○1按企业总部管理费的比率计算;○2按已获补偿的工程延期天数为基础计算。
据法。企业管理费按照:○1实际费用法;○2总费用法;○3修正的总费用法。
·费用索赔的计算方法:○1直接法;○2比例计演算法;○3网路图分析法;
·工期索赔的计算方法:○·“共同延误”的处理原则:
(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
(2)如初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
(3)如初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。
(4)如初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。

工程索赔,停工期间必须支付的工人费用由发包人承担?

由责任方承担

承包人要求发包人延长工期,推辞竣工日期是什么样的索赔

按合同办

某工作的只有时差为1天,总时差为4天.该工作施工期间,因发包人原因致施工暂停.工期如何素赔?

总是差:在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的激动时间。
自由时差:在不影响其紧后工作最早开始时间前提下,本工作可以利用的机动时间。
对同一工作,自由时差不会超过总时差。

如果工程是在保证期内由于意外事故导致损失,这个能向保险人索赔吗?

是建筑工程保险吗,首先你得确保你为保证期投保了保险,因为保证期一般不包含在工程工期内,是否投保,有由投保人自己决定,如需要投保时必须增收相应保险费。
还要看看你为保证期保的是哪种型别的保险,保证期有三种类型:
1、有限责任保证期。主要承保在保单上载明的保证期内,承包人在履行工程承保合同所规定的保修、保养或维护义务过程中造成的工程本身的物质损失,如碰撞、疏忽等引起的损失。但对于火灾、爆炸以及自然灾害造成的损失一概不负责。
2、扩充套件责任保证期。这是指在城堡上述责任的同时还对在工程完工证书签出前的建筑或安装期内由于施工原因导致保证期内发生的保险工程的物质损失,如施工方式缺陷或隐患引起的损失进行承保。
3、特别扩充套件保证期。根据特别扩充套件保证期条款,特别扩充套件保证期开始后对因材料缺陷、工艺不善、安装错误以及设计错误等原因所造成保险财产的损失负责赔偿。同样也对火灾、爆炸以及自然灾害造成的损失不负责;对于第三者责任损失也不予负责。

因交通事故导致本工厂损失能索赔吗

最高人民法院《关于审理道路交通事故人身损害赔偿若干问题的解释》对此作出了明确的司法解释。
根据该解释第十五条,因道路交通事故造成下列财产损失,当事人请求侵权人赔偿的,人民法院应予支援:
(一)维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用;
(二)因车辆灭失或者无法修复,为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用;
(三)依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失;
(四)非经营性车辆因无法继续使用,所产生的通常替代性交通工具的合理费用。
从本解释可以看出,财产损失除车辆所载物品的损失和车辆本身的损失、营运损失属于财产性损失外,因车辆不能使用而引起的替代性交通工具所支付的合理费用也属于财产损失的范围,当事人依法可以主张。

工程中因为发包人未办理施工许可证(之前用的提前介入报告)现在导致现场停工 关于索赔怎么弄

算出损失费用,找建设单位索赔,转包的,找上级承包单位索赔

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码