窝工损失与停工损失的区别 因发包人原因致使停工,施工单位的机械装置窝工怎么算?

因发包人原因致使停工,施工单位的机械装置窝工怎么算?  

因发包人原因致使停工,施工单位的机械装置窝工怎么算?

窝工费的计算，如系租赁装置，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有装置，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了装置使用费。

施工单位的机械装置主要来源有哪些方式

什么叫采购方法？
建筑材料大件如：钢筋，混凝土等，都有几个大牌子，这些你自己去联络，然后谈价格，签合同即可。
你要是材料员，工程需要什么你就去找什么，然后询价，做对比，选择对本工程最有利的材料。
当然你工地大的话，一般会有很多材料商，会主动上门找你的

因发包人原因导致工程停工，承包人如何处理

承包商在行使停工权时，一定要注意把握三点：第一：适度的把握，就是说，发包方未按约定支付款项，要达到“致使施工无法正常进行的程度”。如果发包方只是偶尔程度较轻的延误支付，尚不足以影响施工程序，承包商就进行停工，其顺延工期的要求很可能得不到主张：第二：承包商因发包方延迟支付工程款而放慢工程速度甚至停工时，一定要按照合同规定的程式操作。根据我国合同法的规定，如果发包人未按照约定支付工程款，承包人当然有权停工。而且，因此而产生的工期延误，责任由发包人自己承担，承包人的工期则作相应顺延。国内的施工合同范本第26.4条也规定，发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停工，由发包人承担违约责任。所谓违约责任包含两种：一是工期顺延，工期损失由发包人自行承担；二是承包人停工期间的损失由发包人承担赔偿责任。但是在实践中，我们很多承包商因为程式意识和证据意识淡薄，操作不当，造成应当顺延的工期不能顺延，应当获得的赔偿得不到赔偿。例如，笔者就遇到这样一个案例：某工程专案施工过程中，发包方连续3次未支付进度款，承包方多次交涉未果，遂下令停工，并口头通知了发包方。一个多月后方才恢复施工。后来，承包人为追讨工程款向法院起诉，发包人则以承包商工期违约提起反诉，要求承包商承担工期违约责任。承包人认为，工程逾期，是因为发包人未支付进度款导致工程停顿造成的，责任应由发包人自己承担。但在举证过程中，承包人连什么时候停工，什么时候复工的证据都提不出来，导致法院无法认定工程逾期到底是谁的责任。因此，当出现发包人逾期支付工程款而导致施工无法进行时，承包人当然有权停止施工。但是，要确保停工期间工期顺延，损失得到赔偿，承包商一定要按照程式操作，一定要有强烈的证据意识。在操作方面，注意按照下列程式办理：1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时，对现场的装置设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间。按照上面的程式操作,如双方发生纠纷,承包商应当顺延的工期以及各项费用的赔偿,如装置租赁费等,也就有据可查,更能得到确认和主张。例如，按照国际通用的FTDIC合同条件，如果业主方没按规定的时间付款，承包商在提前给业主21天的通知后，有权放慢工作速度或暂停工程进展。也就是说，即使发包方支付违约，承包商也必须按一定期限书面通知对方付款，期满后，才能行使停工的权利，停工造成的拖期才由对方承担，否则，承包商可能承担违约停工的责任。

施工单位机械装置报审，监理稽核怎么写。

如果你稽核结果可以就写：经稽核，施工机械装置已进场能够满足施工要求。

开发商因故停工,施工单位的损失该如何计算

因开发商原因导致停工，承包人可向发包人提出工期、费用、利润的索赔。具体补偿金额要根据签订的《施工承包合同》中相关约定进行计算。

隧道施工单位机械装置管理工作工资

隧道施工中有哪些特种装置：1、通风机、空气压缩机、抽水机是少不了的。2、掘进装置：石质隧道常用凿巖台车或风钻。3、装载装置：常用立爪装岩机或装载机。4、运输装置：常用梭式矿车（配立爪），自卸车（配装载机）。5、支护装置：如喷浆机，锚杆机，以及喷射机械手等。6、衬砌装置：如混凝土泵、衬砌台车等。有时还要有清危石、支护稳定性监测、空气质量监测、中线控制测量等装置。长大隧道还会用到探地雷达。

由于业主的原因，施工单位自家的施工机械停工费用如何计算

首先找业主办理签证手续，如果顺利那结算时再计入工程增加费用中

因施工单位的施工原因而出现的质量事故，设计单位怎么办？

好像没有强制要求原设计单位提供处理方案吧，应该是要有有资质的设计单位给出处理方案，因为这个是施工单位造成的，不是设计单位造成的，设计单位不承担责任，如果需要原设计单位出方案处理，肯定要增加一笔费用的。

非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算？

1、窝工人工单价确定要求：窝工人工费不得以用工人工费计算，可以按合同约定的窝工人工费计取或按用工人工费单价的比例计取。
2、机械闲置费单价确定要求：若机械为施工单位自有机械，则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算，若机械为租赁机械，则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。
3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题：窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金，不计算利润和管理费。
4、计算方法：（窝工费单价+机械闲置费单价）*窝工天数*（1+规费费率）*（1+综合税率）