工地因甲方原因停工了 因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担  

因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

由于甲方原因造成工程停工，贵司可要求工期索赔和费用索赔（窝工费等）
索赔的流程内容很多，从网上覆制给你看毫无意义，我直接给你一个参考资料附在回答的最后面，请自行查阅。
附：如果最终还是无法解决问题，你们可按照合同约定的争议解决方式解决问题（通常合同会约定出现争议后的解决方式是法院诉讼还是仲裁方式）

乙方可根据合同条款的相关规定向甲方进行索赔。

具体如何索赔应咨询相关的律师，走司法程式或和甲方协商解决。

施工中治污减霾政府令停工损失甲乙双方如何承担

2013版《清单计价规范》
9.11.1 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的装置的损害，由发包人承担；
2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3．承包人的施工机械装置损坏及停工损失，由承包人承担；
4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
2013版《建设工程施工合同》
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程装置的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工装置的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

因甲方原因造成停工180天内的,甲方不承担任何乙方因停工造成的任何损失,工期予以顺延,因甲方原因造成停工

该合同无效，属于显失公平的合同，合同条款明显对乙方不公平。

工程施工期间因甲方手续不全导致停工一年半造成工程延误乙方所有损失（人工，材料，机械，借款利息等等

主要是要看你们合同上面有没有写这些可能出现的因素导致专案进展的问题的赔偿。

开发商手续不全叫乙方施工,政府发下停工通知,施工方的损失怎么办

根据建筑有关法规，非施工方原因造成现场停工，给施工单位造成损失的，可以向责任方索赔。不过索赔要按规定的程式进行。

以下关于停工损失的表述,正确的是( ). A. 停工损失均可索赔 B. 停工损失均计入营

采用计划成本分配法分配辅助生产费用时，辅助生产车间实际发生的费用应该是（ B ）。
A． 该车间待分配费用减去分配转出的费用
B． 该车间待分配费用加上分配转入的费用
C． 该车间待分配费用加上分配转出的费用减去分配转入的费用
D． 该车间待分配费用加上分配转入的费用减去分配转出的费用
采用计划成本分配法分配辅助生产费用时，辅助生产车间实际发生的费用应该是（ B ）。
A． 该车间待分配费用减去分配转出的费用
B． 该车间待分配费用加上分配转入的费用
C． 该车间待分配费用加上分配转出的费用减去分配转入的费用
D． 该车间待分配费用加上分配转入的费用减去分配转出的费用
在产品按所耗原材料费用计价法适用于（ D ）的产品。
A． 各月末在产品数量较大
B． 各月末在产品数量变化较大
C． 原材料费用在产品成本中比重较大
D． 以上三项条件同时具备
下列不应计入基本生产车间"制造费用"科目的专案是（ A ）。
A． 基本生产车间生产产品领用的材料
B． 基本生产车间分担的生产装置保险费
C． 基本生产车间所用低值易耗品的摊销价值
D． 基本生产车间固定资产计提的折旧费
"制造费用（基本生产）"科目月末（ ABDE ）。
A． 可能没有余额
B． 可能有余额
C． 余额一定在借方
D． 余额可能在借方
E． 余额可能在贷方
下列各项符合制造费用含义的有（ABCDE ）。
A． 间接用于产品生产的费用
B． 机物料消耗
C． 车间管理人员工资
D． 直接用于产品生产但没有专设成本专案的费用
E． 生产工具摊销
不可修复废品指不能修复，或者所花费的修复费用在经济上不合算的废品。
正确
不论采用什么折旧方法，机器装置的每月折旧额都是相同的。
错误

停工损失怎么划分

企业在停工期间所发生的计划内停工损失应由开工生产的产品负担，计入产品生产成本，计划外的停工损失，计入当期损益，即管理费用或营业外支出。
注　意：由于非常灾害造成的停工损失和由于计划压缩产量而使主生要产车间连续停产一个月以上或整个企业连续停产十天以上所造成的停工损失，按制度规定由营业外支出列支。

工地停工是因为政府治理环保停工损失找谁

因为政府要求停工而影响的施工进度，这不是企业能改变的事，应该算是不可抗力。企业签订合同的时候应该会有相应的条款。一般来说应该是工期顺延。

因甲方手续不齐至建筑工地停工,包工方怎么维权为好?

1,立即发出索赔通知，14+14加无效后正式索赔，7+7
2,立即停工并索赔。